§ 5 VOB
Entscheidungen, in denen § 5 VOB als maßgebliche Norm genannt wird.
Entscheidungen
- EndurteilOLG · 27 U 4220/24 Bau e · 22.10.2025VOB/B: Wirksame Kündigung wegen Unterbrechung (§ 6 Abs. 7) und keine Mehrkostenhaftung
- BeschlussVergabekammer · 3194.Z3-3_01-23-68 · 04.04.2024Ausschluss wegen Schlechtleistung (§ 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB): Nachweis der Rechtmäßigkeit der Kündigung
- UrteilLandgericht Bonn · 1 O 86/19 · 09.06.2021VOB/B-Kündigung wegen verzögertem Baubeginn trotz fehlender Planfreigabe
- UrteilLandgericht Siegen · 5 O 287/15 · 24.07.2017Nachtragsvergütung für Rodungsarbeiten: Preisfortschreibung nach § 2 Abs. 5 VOB/B
- UrteilBGH · VII ZR 72/10 · 06.09.2012Werklohnanspruch vs. Zurückbehaltungsrecht bei Vertragsstrafenstreit zwischen Hauptunternehmer und Auftraggeber