§ 642 BGB
Entscheidungen, in denen § 642 BGB als maßgebliche Norm genannt wird.
Entscheidungen
- EndurteilLG · 11 O 1705/23 Bau · 27.09.2024§ 642 BGB: Verjährung von Entschädigung wegen Bauzeitverzögerung und Leitungspersonal
- UrteilBGH · VII ZR 10/24 · 19.09.2024VOB/B: Bauablaufplan bei Behinderung ist keine Anordnung nach § 2 Abs. 5 VOB/B
- UrteilOberlandesgericht Köln · 7 U 68/22 · 21.12.2023VOB/B: Bauzeitmehrkosten nur bei Anordnung/Vorbehalt und nach tatsächlichen Mehrkosten
- UrteilBGH · VII ZR 33/19 · 30.01.2020Bauvertrag: Bemessung der Entschädigung nach § 642 BGB bei Mitwirkungsverzug
- UrteilBGH · VII ZR 81/17 · 26.04.2018Kein § 642 BGB analog für Vorhaltekosten bei verzögerter Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren
- VersäumnisurteilBGH · VII ZR 16/17 · 26.10.2017§ 642 BGB: Keine Entschädigung für Lohn-/Materialmehrkosten nach Ende des Annahmeverzugs
- UrteilAmtsgericht Kleve · 35 C 329/16 · 28.04.2017Werklohn bei Dachdeckerarbeiten: Kein Anspruch ohne Abnahme oder Annahmeverzug
- UrteilBGH · VII ZR 194/13 · 20.04.2017BGH: Keine Entschädigung nach § 642 BGB bei außergewöhnlichem Frost/Scheewetter
- UrteilAmtsgericht Kleve · 35 C 329/16 · 24.03.2017Werklohnanspruch bei Dachdeckerarbeiten: Keine Abnahme bei nicht fertiggestelltem Werk
- BeschlussBGH · VII ZR 162/13 · 28.01.2016Teilaufhebung wegen Gehörsverletzung bei Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB
- UrteilBFH · XI R 4/11 · 28.08.2013Vorsteuerabzug für Spielervermittlerhonorare: Leistungsempfänger muss der Verein sein
- UrteilLandgericht Aachen · 7 O 253/11 · 20.11.2012Bauzeitverlängerung und Stahlpreiserhöhung: keine Ansprüche mangels Substantiierung
- UrteilLandgericht Aachen · 12 O 268/09 · 10.08.2010VOB/B-Werkvertrag: Bauzeitverzug und Nachträge mangels Substantiierung abgewiesen
- UrteilOberlandesgericht Köln · 19 U 106/91 · 18.09.1992Werkvertrag: fristlose Kündigung wegen veranlasster Schwarzarbeit und Vertrauensbruch